--- title: "Ampliación de plazo en contratos con el Estado: cuándo procede" url: https://modelo.pe/blog/ampliacion-de-plazo-en-contratos-con-el-estado/ canonical: https://modelo.pe/blog/ampliacion-de-plazo-en-contratos-con-el-estado/ area: Derecho Administrativo language: es-PE publisher: Modelo.pe publisher_url: https://modelo.pe license: CC-BY-4.0 license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ date_published: 2026-06-07 date_modified: 2026-06-07 keywords: ampliacion de plazo contractual, ampliacion de plazo estado, ley 32069 ampliacion plazo, penalidad por mora --- # Ampliación de plazo en contratos con el Estado: cuándo procede **Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe) · Derecho Administrativo · Perú · es-PE **URL canónica:** https://modelo.pe/blog/ampliacion-de-plazo-en-contratos-con-el-estado/ **Licencia:** CC-BY-4.0 (cita libre con atribución) ## Resumen La ampliación de plazo permite extender el plazo de ejecución de un contrato público cuando ocurren causas no atribuibles al contratista (atrasos de la entidad, caso fortuito, fuerza mayor). Debe solicitarse dentro del plazo y de la forma que fija el Reglamento de la Ley 32069 (D.S. 009-2025-EF). Pedirla a tiempo evita penalidades por mora y la resolución del contrato. ## Datos rápidos - **Norma:** Ley 32069 y D.S. 009-2025-EF - **Causal:** Atraso no atribuible al contratista - **Efecto:** Evita penalidad por mora indebida - **Requisito:** Solicitud dentro del plazo y sustentada ## ¿Qué es la ampliación de plazo? Es la extensión formal del plazo de ejecución de un contrato con el Estado cuando, por causas ajenas al contratista, no es posible cumplir en el tiempo pactado. Aprobada la ampliación, el atraso deja de ser injustificado y no genera penalidad por mora. ## Causales que justifican la ampliación Atrasos o incumplimientos de la propia entidad (entrega tardía de terreno, información o pagos). Caso fortuito o fuerza mayor (desastres, eventos imprevisibles). Aprobación de prestaciones adicionales que afectan el plazo. Otras causas no atribuibles al contratista previstas en el Reglamento. ## Plazos y forma de solicitarla La clave es la oportunidad: debes solicitar la ampliación dentro del plazo que fija el Reglamento desde que cesa o se conoce el hecho que la motiva, sustentando la causal y los días que pides. Presenta la solicitud de ampliación de plazo contractual con la documentación de respaldo. ## Qué pasa si no la pides a tiempo Si dejas vencer el plazo para solicitarla, pierdes el derecho a la ampliación aunque la causa fuera real. El atraso se considerará injustificado y la entidad aplicará la penalidad por mora, que acumulada puede llevar a la resolución del contrato. ## Relación con las penalidades La ampliación de plazo es tu mejor defensa frente a una penalidad por mora indebida. Si ya te la aplicaron pese a existir causal, evalúa un reclamo por penalidad aplicada indebidamente. Conoce más en nuestra guía de penalidades en contratos con el Estado. ## Preguntas frecuentes ### ¿Quién puede pedir una ampliación de plazo? El contratista, cuando el atraso obedece a causas no atribuibles a él, como demoras de la entidad, caso fortuito, fuerza mayor o prestaciones adicionales aprobadas. ### ¿Hasta cuándo puedo solicitarla? Dentro del plazo que establece el Reglamento de la Ley 32069 contado desde que cesa o se conoce el hecho que la motiva. Fuera de ese plazo pierdes el derecho. ### ¿La ampliación me libra de la penalidad por mora? Sí. Aprobada la ampliación, el atraso deja de ser injustificado, por lo que no corresponde aplicar penalidad por mora sobre el periodo ampliado. ### ¿Qué documentos debo presentar? La solicitud sustentada con la causal, los días que pides y la documentación que acredite el hecho (cartas, actas, informes, evidencia del caso fortuito o del atraso de la entidad). ### ¿Qué hago si la entidad deniega la ampliación? Puedes recurrir a los mecanismos de solución de controversias del contrato, como la conciliación o el arbitraje, según lo pactado y lo previsto en la Ley 32069. --- **Aviso:** Modelo.pe es un repositorio utilitario de formatos. Este artículo tiene fin informativo y no es asesoría legal. **Cómo citar:** Modelo.pe. Ampliación de plazo en contratos con el Estado: cuándo procede. Disponible en https://modelo.pe/blog/ampliacion-de-plazo-en-contratos-con-el-estado/. Licencia CC-BY-4.0.