---
title: "Carta de Requerimiento para el Inicio del Trato Directo en Contratación Pública"
url: https://modelo.pe/carta-de-requerimiento-para-el-inicio-del-trato-directo-en-contratacion-publica/
canonical: https://modelo.pe/carta-de-requerimiento-para-el-inicio-del-trato-directo-en-contratacion-publica/
area: "Arbitraje y MARC"
category: "Arbitraje/MARC"
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
publisher_url: https://modelo.pe
license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-07-09
legal_citations:
  - "Ley 32069"
---

# Carta de Requerimiento para el Inicio del Trato Directo en Contratación Pública

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe). Repositorio gratuito de formatos legales peruanos.
**URL canónica:** https://modelo.pe/carta-de-requerimiento-para-el-inicio-del-trato-directo-en-contratacion-publica/
**Área:** Arbitraje y MARC (Arbitraje/MARC)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-07-09
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Uso libre con atribución.

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Modelo de carta para requerir formalmente el inicio del trato directo por una controversia en la ejecución de un contrato público, paso previo a la conciliación, la JPRD o el arbitraje (Ley 32069).

## Base legal citada

- Ley 32069

## Contenido del modelo

```
CARTA DE REQUERIMIENTO PARA EL INICIO DEL TRATO DIRECTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

[CIUDAD], [FECHA]

Señores
[NOMBRE_ENTIDAD]
Atención: [CARGO_FUNCIONARIO] — Titular de la Entidad / Administración del Contrato
[DIRECCION_ENTIDAD]
Presente.-

Asunto: Inicio de trato directo por controversia en la ejecución del Contrato N.° [NUMERO_CONTRATO]
Referencia: [PROCEDIMIENTO_SELECCION] — [OBJETO_CONTRATO]

De mi consideración:

Yo, [NOMBRE_REPRESENTANTE], identificado con DNI N.° [DNI], representante legal de [RAZON_SOCIAL_CONTRATISTA], con RUC N.° [RUC] y domicilio en [DIRECCION], contratista del contrato de la referencia, me dirijo a usted para lo siguiente:

1. ANTECEDENTES
Con fecha [FECHA_CONTRATO] suscribimos el Contrato N.° [NUMERO_CONTRATO], por un monto de S/ [MONTO_CONTRATO], para [OBJETO_CONTRATO]. Durante su ejecución ha surgido una controversia relativa a [MATERIA_CONTROVERSIA], como una ampliación de plazo, una valorización, una penalidad, un adicional o una resolución de contrato.

2. MATERIA DE LA CONTROVERSIA
La discrepancia consiste en que [DESCRIPCION_DETALLADA_DE_LA_CONTROVERSIA]. Mi representada sostiene que [POSICION_DEL_CONTRATISTA], posición sustentada en [FUNDAMENTO].

3. REQUERIMIENTO DE TRATO DIRECTO
Al amparo de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, que establecen el trato directo como medio de solución de controversias previo a la conciliación, a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas o al arbitraje, REQUIERO formalmente el inicio del TRATO DIRECTO para intentar una solución consensuada dentro del plazo de caducidad previsto en la normativa.

4. PROPUESTA
Propongo sostener la reunión de trato directo el día [FECHA_PROPUESTA] a horas [HORA] en [LUGAR_O_MEDIO_VIRTUAL], y designo como representante para dicha etapa a [NOMBRE_REPRESENTANTE_TRATO].

5. RESERVA DE DERECHOS
Dejo constancia de que, de no arribarse a un acuerdo dentro del plazo, mi representada iniciará la conciliación o el arbitraje correspondiente, reservándome todos mis derechos.

Agradeceré confirmar la recepción de la presente y la fecha de la reunión al correo [CORREO].

Atentamente,

_______________________________
[NOMBRE_REPRESENTANTE]
DNI N.° [DNI]
Representante Legal de [RAZON_SOCIAL_CONTRATISTA]
```

---

**Cómo citar:** Modelo.pe. Carta de Requerimiento para el Inicio del Trato Directo en Contratación Pública. Disponible en https://modelo.pe/carta-de-requerimiento-para-el-inicio-del-trato-directo-en-contratacion-publica/. Licencia CC-BY-4.0.