---
title: "Contrato de Ejecución de Obras Eléctricas de Media Tensión y Subestación"
url: https://modelo.pe/contrato-de-ejecucion-de-obras-electricas-de-media-tension-y-subestacion/
canonical: https://modelo.pe/contrato-de-ejecucion-de-obras-electricas-de-media-tension-y-subestacion/
area: "Energía y Electricidad"
category: "Energía"
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
publisher_url: https://modelo.pe
license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-09-02

---

# Contrato de Ejecución de Obras Eléctricas de Media Tensión y Subestación

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe). Repositorio gratuito de formatos legales peruanos.
**URL canónica:** https://modelo.pe/contrato-de-ejecucion-de-obras-electricas-de-media-tension-y-subestacion/
**Área:** Energía y Electricidad (Energía)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-09-02
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Uso libre con atribución.

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Contrato para encargar a un contratista la construcción de la línea de media tensión y la subestación de un local comercial, industrial o condominio.

## Contenido del modelo

```
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN

Conste por el presente documento el contrato de obra que celebran de una parte [NOMBRE_O_RAZON_SOCIAL_DEL_PROPIETARIO], con [DNI_O_RUC] N.° [NUMERO_DE_DOCUMENTO_DEL_PROPIETARIO], con domicilio en [DOMICILIO_DEL_PROPIETARIO], a quien se denominará EL COMITENTE; y de la otra parte [RAZON_SOCIAL_DEL_CONTRATISTA], con RUC N.° [RUC_DEL_CONTRATISTA], con domicilio en [DOMICILIO_DEL_CONTRATISTA], representada por [NOMBRE_DEL_REPRESENTANTE_DEL_CONTRATISTA], identificado(a) con DNI N.° [DNI_DEL_REPRESENTANTE], a quien se denominará EL CONTRATISTA, en los términos siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo, las obras eléctricas consistentes en la construcción de la línea de media tensión y de la subestación de [POTENCIA_DE_LA_SUBESTACION_KVA] kVA para el predio ubicado en [DIRECCION_DE_LA_OBRA], conforme al expediente técnico y a los planos aprobados que forman parte integrante del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DE LOS TRABAJOS
2.1. Suministro e instalación de postes, conductores, aisladores, seccionadores y accesorios de la línea.
2.2. Montaje del transformador, celdas, tableros y sistema de puesta a tierra.
2.3. Ejecución de pruebas de resistencia de puesta a tierra, aislamiento y funcionamiento.
2.4. Elaboración de planos de replanteo y del expediente de conformidad para la concesionaria.

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio total asciende a S/ [MONTO_TOTAL_DEL_CONTRATO], incluido el IGV, y se pagará del modo siguiente: [PORCENTAJE_ADELANTO] % como adelanto contra entrega de la carta fianza o garantía equivalente, [PORCENTAJE_AVANCE] % contra valorización de avance y el saldo contra el acta de recepción de obra sin observaciones.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO
El plazo de ejecución es de [PLAZO_EN_DIAS_CALENDARIO] días calendario, contados desde la entrega del terreno y del adelanto. La demora imputable a EL CONTRATISTA genera una penalidad diaria de [PORCENTAJE_DE_PENALIDAD] % del monto contractual.

CLÁUSULA QUINTA: NORMAS TÉCNICAS Y SEGURIDAD
5.1. Las obras se ejecutarán conforme al Código Nacional de Electricidad, al Decreto Ley N.° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y a su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 009-93-EM.
5.2. Se cumplirán los niveles de calidad exigidos por el Decreto Supremo N.° 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
5.3. EL CONTRATISTA es responsable de la seguridad y salud de su personal conforme a la normativa vigente, debiendo contar con seguro complementario de trabajo de riesgo.

CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍA
EL CONTRATISTA garantiza la obra por [PLAZO_DE_GARANTIA_EN_MESES] meses contados desde la recepción, obligándose a subsanar a su costo los vicios que se presenten. Se aplican supletoriamente las normas del contrato de obra del Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA: RECEPCIÓN
Concluida la obra, EL CONTRATISTA comunicará por escrito y las partes suscribirán el acta de recepción, dejando constancia de las observaciones y del plazo para subsanarlas.

CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia se resolverá ante los jueces de [DISTRITO_JUDICIAL], salvo que las partes acuerden someterla a arbitraje.

Suscrito en [CIUDAD], el [FECHA_DE_SUSCRIPCION].

_______________________          _______________________
EL COMITENTE                      EL CONTRATISTA
```

---

**Cómo citar:** Modelo.pe. Contrato de Ejecución de Obras Eléctricas de Media Tensión y Subestación. Disponible en https://modelo.pe/contrato-de-ejecucion-de-obras-electricas-de-media-tension-y-subestacion/. Licencia CC-BY-4.0.