Ir al contenido principal
Contrataciones del Estado

Consulta y Observación a las Bases

Escrito del participante para formular consultas y observaciones a las bases del procedimiento de selección dentro del plazo, conforme al Art. 50 de la Ley 32069 y su Reglamento D.S. 009-2025-EF.

Actualizado al 23 de julio de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0

Publicidad
Compartir

El archivo .docx se genera en tu navegador con html-docx-js, sin enviarse a nuestros servidores. Abrelo en Word, Google Docs o LibreOffice y reemplaza los campos resaltados en amarillo con tus datos.

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

[CIUDAD], [FECHA].

Señores
Comité de Selección de [NOMBRE_ENTIDAD]
Procedimiento [TIPO_PROCEDIMIENTO] N° [NUMERO_PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Asunto: Consultas y observaciones a las bases del procedimiento de la referencia.

De nuestra consideración:

[NOMBRE_PARTICIPANTE], con RUC N° [RUC_PARTICIPANTE] e inscripción vigente en el RNP, registrado como participante del procedimiento de la referencia, representado por [NOMBRE_REPRESENTANTE] con DNI N° [DNI_REPRESENTANTE], dentro del plazo previsto, formula lo siguiente:

I. CONSULTAS
Consulta N° 1: [TEXTO_CONSULTA_1].
Consulta N° 2: [TEXTO_CONSULTA_2].

II. OBSERVACIONES
Observación N° 1: Respecto de [NUMERAL_BASES], la exigencia de [REQUISITO_OBSERVADO] vulnera los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato del Art. 2 de la Ley 32069 y constituye una barrera que restringe la competencia.
Sustento: [SUSTENTO_OBSERVACION_1].
Pedido concreto: Se solicita modificar el referido numeral de las bases en el sentido de [PEDIDO_OBSERVACION_1].

Observación N° 2: [TEXTO_OBSERVACION_2].

III. FUNDAMENTO LEGAL
El Art. 50 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, reconoce la etapa de consultas y observaciones a las bases. El Reglamento aprobado por D.S. 009-2025-EF, modificado por D.S. 001-2026-EF, regula los plazos y el deber del Comité de Selección de absolver y, de ser el caso, integrar las bases.

IV. PETITORIO
Solicitamos absolver las consultas, acoger las observaciones formuladas e integrar las bases conforme a lo solicitado.

Atentamente,

_______________________________
[NOMBRE_REPRESENTANTE]
DNI N° [DNI_REPRESENTANTE]

Cuándo usar este modelo

Emplea este escrito cuando, como participante de un procedimiento de selección, necesites pedir aclaraciones o cuestionar disposiciones de las bases que consideres contrarias a la normativa o restrictivas de la competencia. Las consultas buscan precisar el alcance de las bases y las observaciones cuestionan su legalidad. Se sustenta en el artículo 50 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento D.S. 009-2025-EF, dentro del plazo del cronograma.

Qué datos necesitas

  • Razón social y RUC del participante, con inscripción vigente en el RNP.
  • Constancia de estar registrado como participante en el procedimiento.
  • Procedimiento de selección y Entidad convocante.
  • Numeral de las bases que se consulta u observa.
  • Fundamento técnico o legal de cada observación.

Paso a paso

  1. Regístrate como participante en el SEACE para tener legitimidad.
  2. Revisa las bases y ubica los numerales que ameritan consulta u observación.
  3. Redacta cada pedido con precisión, separando consultas de observaciones.
  4. Presenta el escrito dentro del plazo del cronograma del procedimiento.
  5. Si la observación no es acogida, evalúa su elevación al OECE.

Errores comunes

  • Formular consultas u observaciones fuera del plazo del cronograma.
  • No estar registrado como participante en el SEACE.
  • Presentar observaciones sin fundamento técnico o legal.
  • Confundir una consulta de aclaración con una observación de legalidad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre consulta y observación? La consulta pide aclarar el alcance de las bases; la observación cuestiona su legalidad, según el artículo 50 de la Ley 32069.

¿Qué pasa si la Entidad no acoge mi observación? Puede elevarse al OECE para que emita pronunciamiento cuando corresponda.

¿Debo estar registrado? Sí. Solo los participantes registrados en el SEACE pueden formular consultas y observaciones.

Publicidad

Preguntas frecuentes sobre el modelo de consulta y observación a las bases

¿El modelo de consulta y observación a las bases es gratis?

Sí. Todos los formatos de Modelo.pe son 100% gratuitos, sin registro, sin login y con descarga ilimitada en Word (.docx). Puedes encontrar este y otros modelos en https://modelo.pe/consulta-y-observacion-a-las-bases/. Licencia CC-BY-4.0 con atribución.

¿Puedo presentar este modelo de consulta y observación a las bases sin revisar?

No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.

Publicidad

Modelos relacionados

Recurso de Apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado

Recurso de apelación contra actos del procedimiento de selección (cuantía mayor a 50 UIT), conforme al Art. 73 de la Ley 32069 y su Reglamento D.S. 009-2025-EF. Para resolución por el Tribunal del OECE.

Carta de Acreditación de Representante Común de Consorcio

Carta que acredita ante la Entidad al representante común del consorcio con facultades para actuar en el procedimiento de selección y la ejecución contractual, conforme al Art. 31 de la Ley 32069 y su Reglamento D.S. 009-2025-EF.

Solicitud de Devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento

Solicitud dirigida a la Entidad para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento una vez consentida la liquidación o conformidad final, conforme al Art. 33 de la Ley 32069 y su Reglamento D.S. 009-2025-EF.

Promesa Formal de Consorcio

Documento de promesa formal de consorcio que se adjunta a la oferta, con participación y obligaciones de cada integrante, conforme al Art. 31 de la Ley 32069 y su Reglamento D.S. 009-2025-EF.

Solicitud de Ampliación de Plazo Contractual

Solicitud del contratista para ampliar el plazo de ejecución del contrato por causas no atribuibles a su parte que afectan la ruta crítica, conforme al Art. 62 de la Ley 32069 y su Reglamento D.S. 009-2025-EF.

Solicitud de Inscripción en el RNP

Solicitud dirigida al OECE para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores en la categoría correspondiente, conforme al Art. 28 de la Ley 32069 y su Reglamento D.S. 009-2025-EF.

Ver los 38 modelos de Contrataciones del Estado →

Calculadoras legales útiles

Usa nuestras calculadoras peruanas para complementar este modelo: plazos procesales, pensión de alimentos, liquidación laboral, UIT 2026, interés BCRP e IGV 18%.

Ir a calculadoras